承包土方工程合同有没有范本？

承包土方工程合同有没有范本？承包土方工程合同
  甲方(全称):
  乙方(全称)
  兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。甲方将给土石方项目承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：
   一、工程名称：
   二、工程地点：
   三、工程内容：
   四、工程量计算：
   五、工程工期：
   六、结算方式：
   七：质量要求：
  1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求。
  2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
  3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
  4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
   八、甲方责任：
  1、甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督，掌握高程，指定乙方开挖及回填的深度。
  2、工程开工后，甲方单方面要求乙方退场，所造成的损失由甲方承担。
  3、因自然灾害无法施工或由甲方赶工造成的事故的，所造成的损失由甲方承担。
   九、乙方责任：
  1、工程开工后，乙方中途退场，造成的损失由乙方承担。
  2、工程施工中，因乙方施工不当，违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方承担。
  十、本工程所产生的税费由甲方承担。
  十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
  十二、如有未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
  甲方(盖章) 乙方(盖章)
  电话：电话：
  年月日年月日
  以上就是的我们整理的关于承包土方工程合同的范本。委托方和承包方应履行各自的义务。委托方应明确说明施工要求等，协商一致工资的计算标准，不能拖欠工资。承包方应按时完工，保证工程质量。为了双方利益，应妥善保存合同。

·水利水电工程质量定义分为什么？
水利水电工程质量定义分为什么？我国水能资源丰富，用途广泛。开发利用水资源同时防止水灾水患的水利水电工程是我国重点建设项目。防洪、农田灌溉、水力发电、生活工业供水排水都属于工程范围之内。水利水电工程质量定义分为什么？水利水电工程质量等级分为“优良”跟“合格”。以下是优良和合格的...

·对于工伤保险待遇争议谁为被告工伤保险待遇争议的被告人社局
对于工伤保险待遇争议谁为被告工伤保险待遇争议的被告人社局。工伤保险，是指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡时，劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。这种补偿既包括医疗、康复所需费用，也包括保障基本生活的...

·现在随着越来越多的人走出家乡，在外工作生活，而对于居住条件大
现在随着越来越多的人走出家乡，在外工作生活，而对于居住条件您一般是选择租房子;不少公司也会选择租一个写字楼来办公，那么针对这些租出去的房屋是否还需要缴纳印花税呢，今天我们就来给您整理一些关于房屋租赁合同印花税什么时候交的内容。首先印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法...

·判刑员工被辞退没休完的公休怎么办
判刑员工被辞退没休完的公休怎么办?判刑员工被辞退没休完的公休就不作数了，而且因为判刑被辞退的也没有任何补偿。劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损...

·童工不在工作期间受伤单位是否需要赔偿
对用人单位来说，如果是正常的劳动关系的话，对于用人单位和劳动者的一些合法权益，都会受到我国法律的保护。但是如果用人单位雇佣的是童工的话，就另当别论了。本身雇用童工就是一种违法的现象，如果童工不在工作期间受伤的话，对用人单位来说，也是需要承担一定责任的。下面我们就为您介绍童工不在工...

·建设工程质量如果发生问题，有可能会发生倒塌等事故，在经济受到
建设工程质量如果发生问题，有可能会发生倒塌等事故，在经济受到损失的同时有可能还会危害到人身安全。所以，国家对建设工程质量问题十分重视，各地也出台了相关的规定来加强对它的管理，保障使用者和工程方的权益。下面我们为您提供的是四川省建设工程质量管理规定，欢迎阅读了解。四川省建设工程...

·用人单位不服劳动仲裁怎么办？
用人单位不服劳动仲裁怎么办？当劳动者同用人单位发生劳动纠纷时，选择劳动仲裁无疑是一个不错的办法。一般来说，只要不是很复杂的案件，劳动仲裁委员会应当在两个月内出具裁决书。作为仲裁案件的一方，用人单位有时候也会对仲裁结果不服。那么，用人单位不服劳动仲裁怎么办？下面我们就给您简单说一说...

·病假期间是否能解除劳动合同
病假期间是否能解除劳动合同劳动者在患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内，用人单位不得解除劳动合同;即使在经济性裁员和企业客观情况发生重大变化时，用人单位也不得与劳动者解除劳动合同;原劳动部在《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》中具体规定了不同的工作年限所对应的医疗期，患病或非...

·工伤不离职与辞职区别
工伤辞职和不辞职的区别是领取伤残赔偿金的时间，员工在没有和单位解除劳动关系之前是不能领取伤残赔偿中的一次性伤残就业补助金和一次性伤残医疗补助金，只能在解除劳动关系时才能力领取，员工本人辞职是可以获得全部的赔偿的。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七...

·一、建设工程质保金按照3%的规定从什么时候执行？
一、建设工程质保金按照3%的规定从什么时候执行？工程质量保证金又称建筑工程信誉保证金，是指施工单位根据建设单位的要求，在建设工程承包合同签订之前，预先交付给建设单位，用以保证施工质量的资金。社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可以参照执行发包人与承包人应该在合同中约...

·网络诈骗公司员工自首会怎么处理？
网络诈骗公司员工自首会怎么处理？现代社会，虽然总体上来说社会比较安定，但是犯罪行为仍然是存在的，比如网络诈骗就是一种比较常见的诈骗犯罪，甚至有的成立了网络诈骗公司进行诈骗活动。那么，网络诈骗公司员工自首会怎么处理？接下来我们将为您详细的介绍一下网络诈骗公司员工自首会怎么处理这个...