绿化承包合同范本是怎么写的？

绿化承包合同范本是怎么写的？

  环境问题是当下的热门话题，如今政策也偏向与环境友好型发展，众多的绿化工程如雨后春笋般应运而出。相信许多单位都会承接有关绿化的工程项目，那么，一份正式的绿化承包合同应该怎样书写呢？如果您也有相似的问题，不妨看看我们为您找到的这篇绿化承包合同范本。

  绿化承包合同范本

  (甲方)：_________


  (已方)：_________

  经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

  1、工程地点：_________。

  2、工程总造价：_________万元(大写)。

  3、工期

  乙方确保在_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工，工程标准达到合格_________级。

  4、开工准备

  甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。

  5、工程款支付

  苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3;半年后经复验合格，再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。

  6、工程质量

  (1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;

  (2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;

  (3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;

  (4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

  7、养护管理和质量要求。

  (1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮;

  (2)栽植后及时封堰浇透水;

  (3)及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;

  (4)苗木要及时防治病虫害;

  (5)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;

  (6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。

  8、违约责任

  甲方责任：

  (1)甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。

  (2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

  乙方责任：

  (1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

  (2)乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。

  9、合同的生效与终止

  本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。

  10、合同份数

  本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

  11、本合同未经事宜，双方协商解决。

  甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点：_________签订地点：_________

  这是我们整理的绿化承包合同范本，可以看出这份合约包括责任双方的权利与义务、工程款项、工期、工程质量、养护管理和质量要求等具体信息，尤其是对于工程质量、养护管理和质量要求方面的条例应更为细致。如果需要具体详实的合同范本，请与律师商量制定哟。

·不愿转岗单位也不解除合同怎幺办
不愿转岗单位也不解除合同怎幺办一、不愿转岗单位也不解除合同怎幺办如果出现这种情况，用人单位可以向劳动者主动提出接触劳动合同，并需要支付相应的经济补偿金。 1、经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。 2、六个月以上不满一年的，按一年计算...

·保险合同如何解除,怎么解除保险合同
保险合同如何解除,怎么解除保险合同一、保险合同如何解除,怎么解除保险合同保险合同的解除，一般分为法定解除和意志解除两种形式。 1、法定解除。法定解除是指当法律规定的事项出现时，保险合同当事人一方可依法对保险合同行使解除权。法定解除的事项通常由法律直接规定。但是，不同的主体...

·保险合同纠纷是民事诉讼法吗
保险合同纠纷是民事诉讼法吗?保险合同纠纷适用于民事诉讼法，所有的民事纠纷适用的程序法都是民事诉讼法。《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条　因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地人民法院管辖。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第二十一条　因...

·合同纠纷引起的管辖权异议申请书范文是怎么样？
合同纠纷引起的管辖权异议申请书范文是怎么样？申请人：申请人诉讼文书送达地：被申请人：请求事项：依法裁定将本案移送? 人民法院管辖。事实与理由：申请人与被申请人纠纷一案已由贵院受理案号：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第22条关于“对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;...

·分包合同管理程序及标准有哪些?
分包合同管理程序及标准有哪些? 一、分包合同管理程序项目经理参与拟定合同草稿项目控制部拟定合同草稿项目管理中心初审合同草稿项目控制部与与分包沟通、洽商合同、确定合同内容，项目经理参与分包沟通洽商项目管理中心组织合同评审管理中心主任/控制部经理审查签字盖章项目控制部...

·技术服务合同管理办法以及制度
技术服务合同管理办法以及制度一、技术服务合同管理制度 1、目的为贯彻“科教兴国”战略，加快科技发展，使本公司的技术合同管理法制化、规范化，使公司的知识产权和发明创造人的合法权益受到有效维护，根据国家相关法律法规的规定，特制订本办法。 2、范围本制度适用于本公司职务技...

·如何签订合同才有效合同怎样签才有效？
如何签订合同才有效合同怎样签才有效？合同的签订说复杂也复杂，说简单也简单。当事人在签订合同时需保持谨慎，避免所签的合同会无效。具体来说，当事人应该如何签订合同才有效呢?在过往年代，人们只要在文书上摁了手印，该文书一般都会生效。不过，在现今社会，当事人在合同上摁手印的效力如何...

·解除合同要给证明吗
解除合同要给证明吗? 一、用人单位解除劳动合同一定要出具证明用人单位应在解除或终止劳动合同时出具解除或终止劳动合同的证明，并在15日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。单位出具的解除、终止劳动合同的证明，应写明劳动合同期限、解除或终止劳动合同的日期、工作岗位、在本单位的...

·家庭装修合同包括哪些内容?
家庭装修合同包括哪些内容? 家里买了房肯定需要按照自己的喜好装修一番才会满意入住，但很多人都不太懂装修操作程序，因此需要请人做事，承包给别人装修之前肯定是要进行协商，包括价格、施工方案、房屋装修质量等，最后达成一致意见会签订合同。那么家庭装修合同主要包括哪些内容呢?下面是我们提...

·合同可撤销的五种情形是什么
合同可撤销的五种情形是什么合同具备可撤销的原因，是行使合同撤销权的前提条件。根据《民法典》的规定，合同可撤销的原因有重大误解、欺诈、违背真实意思、胁迫、乘人之危五种情形。并且特别规定，一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，只有损害国家利益的才作为合同无效的原因。1、重大误解。《民法典》...

·如何认定合同诈骗单位犯罪的行为？
如何认定合同诈骗单位犯罪的行为？单位诈骗的行为在现实生活中是比较常见的，在确定某单位实施了诈骗行为之后，就可以向当地的司法机关进行起诉，此时，司法机关必须在掌握确切的证据的前提之下，已经界定单位实施了犯罪行为之后，才能进行判决，由此才能维护社会市场经济秩序。那么，如何认定合同...