样板房室内软装设计及购销合同范本

样板房室内软装设计及购销合同范本

  样板房室内软装设计及购销合同

  甲方：乙方：

  甲方委托乙方承担富阳富春玫瑰园样板房内的软包购买及安装，经双方协商一致，签订本合同。

  第一条承包方式

  1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;

  2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。

  3、承包方式是全包形式，则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。

  第二条承包内容

  共套样板房软包的购买及安装，详细内容见本合同附件(样板房软装产品清单)

  第三条工作期限

  1、本项目合同总工期为个工作天，工期从合同签订次日开始计算。

  2、本项目完工日期为__ __年 __ _月___ _日。乙方必须按时完成所

  有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：

  （1）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。

  （2）甲方无法提供正常的进场条件。

  （3）甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。

  第四条合同价款

  1、本项目合同总价为人民币 RMB ________元整 (大写元整),

  2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价

  款及履行费用按变更后的方案据实结算.

  第五条双方权利及责任

  (一) 甲方责任

  1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予

  以确认，以甲方满意为准。

  2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。

  3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条

  件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。

  (二) 乙方责任

  1、乙方产品清单必须严格按照甲方指定软包材料进行采购，不得替换。

  2、乙方在施工安装过程中必须保证软包安装的质量及效果。

  第六条项目款支付和结算

  1、合同签订后1日内，甲方支付乙方本合同总价100%的货款(即RMB _ 元整(大写元整), 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.

  第七条退换货和增补商品条款

  1、合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货. 2. 外采部分产品不接受退换货.

  3、在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.

  4、在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.

  第七条项目竣工验收及标准

  1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。

  2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。

  第八条违约责任

  1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计

  算违约金。

  2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的

  0.5%计算违约金。

  3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。

  第九条其他事项

  1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。

  2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不

  成时，可向乙方所在地人民法院起诉。

  3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

  4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

  5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

  本合同附件：样板房软装商品清单

  委托方：承接方：

  委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

  地址：地址：

  邮政编码：邮政编码：

  电话：电话：

  传真：传真：

  开户行：

  帐号：

  日期：年月日

  日期：年月日

  所有样板房室内设计以及购销时都需要按照以上的样板房室内软装设计及购销合同范本进行拟定合同，这样格式的合同才是合法并且保证合同的有效性，对于签署双方都是一种法律保护，合法进行已签署合同的相关条约。

·一、二手房合同丢失诉讼可以解决吗？
一、二手房合同丢失诉讼可以解决吗？如果二手房买卖的当事人不能通过协商的方式解决二手房合同纠纷，那么，就只能向法院起诉，要求法院来处理二手房买卖纠纷。法院处理二手房买卖纠纷的主要依据是《民法典》和《民法典》以及二手房买卖合同。一般来说，除非存在特殊情况，比如欺诈、胁迫等，否则法院都...

·商品房买卖合同的必备条款有哪些
商品房买卖合同的必备条款有哪些一、商品房买卖合同的必备条款有哪些对开发商资质进行了相关调查，到施工工地进行了实地察看，选定了商品房后，接下来就要签订商品房买卖合同了。签商品房买卖合同不仅是在合同上签字那么简单，由于合同文本一般由开发商提供，合同不可避免地有利于开发商，购房者...

·集资房是否可以自由买卖
集资房是否可以自由买卖一、集资房是否可以自由买卖首先集资房要看卖方(拥有人)是否基本全部产权(房产证、土地使用证)，同时还要看单位有无特别限制条款等。等取得房产管理部门对外出售许可后，才能买卖。如果集资房产权已完全过户到职工手中，可以买卖，卖方需要比商品房多交1%的土地出...

·一、婚前父母出资购房配偶离世自己是否有继承权?
一、婚前父母出资购房配偶离世自己是否有继承权?合法的配偶是有继承权的。如果没有遗嘱，遗产按法定继承处理，遗产继承顺序是：第一顺序:配偶、子女、父母。第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不能继承。没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序...

·一、买二手房违约情形？
一、买二手房违约情形有哪些1、出卖人将房屋直接卖给第三人如果出卖人将房屋另外卖给了第三人，但未办理过户手续，根据法律规定，原买房人有优先过户的权利，可以向法院请求要求对方继续履行合同。如果出卖人将房屋另外卖给了第三人，并已办理了过户，那么出卖人就已经构成了恶意违约，造成合同不能继...

·什么样的房屋合同无效？
什么样的房屋合同无效？一、什么样的房屋合同无效? 无效房屋合同的情形具体如下： (一)非房屋产权人出卖该房屋有的房屋出卖人并不是房屋的产权人，而是出卖了他人的房屋，事后又不能得到房屋产权人的同意。这种情况法律上称为无权处分。 (二)出卖共有房屋未经其他共有人同意 ...

·一、向法院起诉离婚可以先离后分割房产吗?
一、向法院起诉离婚可以先离后分割房产吗?离婚可以先起诉离婚，过段时间再起诉财产。但是，如果在离婚诉讼过程中，对方要求分割财产，法院会一同处理的，不会等到再次起诉才处理的。只有双方协商一致，都同意再次诉讼处理，法院才会不处理财产问题。法院在处理离婚纠纷的案件时，一般依据当事人的诉讼...

·一房数卖惩罚性赔偿法条规定是什么
一房数卖惩罚性赔偿法条规定是什么?《最高人民法院关于审理商品房买卖纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，对一房数卖的买受人可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。如卖房者是非房地产开发企业的一般人，不能主张惩罚性赔偿责...

·房屋租赁合同税率怎么算？房屋租赁合同范本是什么样的？
很多人都知道在进行房屋买卖时是需要缴纳相应税费的，但对于房屋租赁也要缴税很多人尤其是租房者是完全不知道的。那么房屋租赁合同税率怎么算呢？房屋租赁合同税率计算的前提是租房双方签订租房合同，那房屋租赁合同范本是什么样的？下面我们就为您一一解答。一、房屋租赁合同税率的算法 1、房...

·房屋租赁税审报时间是多长
纳税是每个公民应尽的义务，主动申报纳税是积极履行纳税义务的一种途径，不同的税种的申报时间是不同的，那么房屋租赁税审报时间是多长呢，我们将在下面这篇文章中重点为您介绍房屋租赁税的相关知识，希望对您有所帮助。一、房屋租赁税审报时间是多长呢不同的税种的纳税申报时间是不一样的，我国...